ГлавнаяКарта сайтаУниверсальные технологии упаковки

О Компании » Документы » Договор поставки

Договор поставки

Скачать договор

ДОГОВОР ПОСТАВКИ (2012)

Предмет договора
Цена товара
Порядок расчётов
Количество и качество товара
Порядок и условия поставки товара
Приёмка товара. Переход права собственности
Права и обязанности сторон
Ответственность сторон
Обстоятельства непреодолимой силы
Изменение и/или дополнение
Срок действия договора
Порядок разрешения споров
Заключительные положения

Дополнительное соглашение

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю продукцию из гофрокартона и сопутствующие упаковочные материалы, далее именуемые «Товар», на условиях, в количестве и ассортименте, установленных настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и на условиях настоящего Договора.

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Цена подлежащего поставке Товара, включая цену за единицу каждого вида Товара, устанавливается в рублях РФ, указывается в счете на оплату Товара, а также в соответствующих товарных накладных и счетах-фактурах, составляемых Поставщиком на каждую партию Товара.
2.2. Внесение Сторонами изменений в накладные от руки не допускается.
2.3. Цена подлежащего поставке Товара, включая цену за единицу каждого вида Товара, включает стоимость Товара с НДС, упаковку, и оформление необходимой документации.
2.4. Товар отгружается по ценам, действующим на день отгрузки.
2.5. В процессе выполнения настоящего Договора Поставщик имеет право изменять цены на Товар. Основанием для пересмотра цены является изменение цен и состава исходного сырья, материалов, энергетических ресурсов, инфляции.
Наверх

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


3.1. Оплата Товара производится на условиях, установленных в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Покупатель оплачивает стоимость Товара в безналичной и/или наличной форме, путем перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика в срок, указанный в дополнительном соглашении /либо оплаты в кассу наличными денежными средствами, учитывая Указание ЦБ РФ № 1843-У от 20.06.2007. Днем надлежащего исполнения своих обязательств Покупателем по уплате денежных средств считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Покупатель подтверждает Поставщику осуществленный платеж путем направления ему по факсимильной или электронной связи копии платежного документа.

4. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА


4.1. Количество подлежащего поставке Товара указывается в накладных на каждую партию Товара.
4.2. При изготовлении продукции из гофрокартона по индивидуальному заказу Покупателя, количество поставляемого Товара может изменяться в пределах ±3% без согласования с Покупателем.
4.3. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать установленным на него ГОСТам и (или) техническим условиям (ТУ) предприятия-изготовителя. Качество Товара подтверждается сертификатом соответствия РФ, санитарно-эпидемиологическим заключением и сертификатом качества.
4.4. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им и принят по качеству и количеству в момент приема-передачи Товара.
4.5. Претензии по количеству и качеству Товара должны быть предъявлены Покупателем в момент приемки Товара до момента подписания накладной. После подписания Покупателем накладной рекламации по количеству и качеству Товара Поставщиком не принимаются.
4.6. Никакие рекламации, заявленные по какой-либо партии Товара, не могут служить основанием для Покупателя отказаться от приемки и оплаты иных партий Товара, поставляемых по настоящему договору.
Наверх

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА


5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в пункты назначения, установленные дополнительным соглашением.
5.2. Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром следующие документы:
    5.2.1. товарную накладную;
    5.2.2. счет-фактуру;
    5.2.3. санитарно-эпидемиологическое заключение.
5.3. Покупатель имеет право осуществить проверку Товара при погрузке или поручить проведение проверки третьей стороне, уполномоченной Покупателем в соответствии с гл. 10 ГК РФ.
5.4. Обязательства Поставщика перед Покупателем по срокам передачи Товара, сопроводительных документов, количеству и качеству Товара считаются выполненными с момента фактической передачи Товара и подписания Сторонами накладной на Товар.
5.5. Покупатель обязан обеспечить возвращение Поставщику накладной, подписанной Покупателем, не позднее 5 (Пяти) календарных дней после получения Товара.
5.6. По согласованию Сторон Поставщик вправе досрочно произвести поставку Товара.
5.7. По согласованию Сторон Поставщик вправе поставлять заказанный Товар частями.
5.8. Погрузочные работы на складе Поставщика обеспечивает Поставщик за свой счет. Разгрузочные работы на складе Покупателя обеспечивает Покупатель за свой счет. Поставщик не несет ответственности за порчу Товара в результате разгрузки и выгрузки Товара на складе Покупателя.
5.9. Покупатель обязан принять Товар в срок согласованный с Поставщиком в дополнительном соглашении. В случае нарушения срока приемки Товара более чем на 3 (Три) рабочих дня Покупатель обязан оплатить услуги по ответственному хранению из расчета 400 рублей за 1 кв.м. занимаемой площади склада в сутки.

Наверх

6. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ


6.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели и повреждения Товара, переходят к Покупателю в момент фактической передачи Товара.
6.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент получения Товара и подтверждается накладной.
6.3. Приемку Товара осуществляет уполномоченный представитель Покупателя, имеющий при себе документ, удостоверяющий его личность, а также доверенность на получение Товара от Поставщика.
6.4. Подтверждением факта принятия Товара Покупателем от Поставщика, является наличие подписи уполномоченного представителя Покупателя в соответствующей накладной с приложением документа, подтверждающего полномочия данного лица.
6.5. Условия хранения Товара Покупателем должны быть надлежащими, соответствующими всем необходимым требования, предъявляемым к помещениям подобного назначения, пригодными для хранения Товара.
6.6. Поставщик не несет ответственности за потерю товарного вида или качества Товара в результате действия низких/высоких температур, влажности, при дальнейшей транспортировке Товара Покупателем к третьим лицам.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Поставщик обязан:
    7.1.1. поставлять Товар на условиях настоящего Договора;
    7.1.2. обеспечить соответствие Товара требованиям настоящего Договора;
    7.1.3. Поставщик обязуется информировать Покупателя об изменении отпускных цен, не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления в силу новых цен. Поставщик направляет Покупателю официальное письмо по средствам факсимильной или электронной связи с разъяснением причин, повлиявших на изменения отпускных цен Поставщика.
7.2. Покупатель обязан:
    7.2.1. принять Товар на условиях настоящего Договора;
    7.2.2. своевременно произвести оплату Товара по настоящему Договору;
    7.2.3. предоставить уполномоченного представителя для подписания документов, предусмотренных настоящим Договором.
Наверх

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


8.1. Сторона настоящего Договора, не исполнившая свои обязательства по настоящему договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность в соответствии с условиями Договора.
8.2. Покупатель не может отказаться от заказанного им Товара после перечисления на расчетный счет Поставщика оплаты за него, как до момента поставки, так и в ее момент (в случае предоплаты), за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
8.3. В случае нарушения срока оплаты Товара Поставщик оставляет за собой право взыскать с Покупателя на основании письменной претензии пеню в размере 0,5% (Пять десятых процента) от стоимости неоплаченного Товара за каждый календарный день такого нарушения. Указанные пени взыскиваются с Покупателя в следующих случаях: - если по условиям дополнительных соглашений к настоящему Договору предусмотрена оплата Товара на условиях полной/частичной отсрочки платежа; - если по условиям дополнительных соглашений к настоящему Договору предусмотрена оплата Товара на условиях полной/частичной предоплаты, но в исключительных случаях, на основании утвержденных Поставщиком гарантийных писем Покупателя, предоставлена отсрочка оплаты конкретной партии Товара. Стороны договорились, что гарантийное письмо Покупателя, утвержденное Поставщиком, признается дополнительным соглашением между Сторонами о предоставлении отсрочки платежа на срок, указанный в гарантийном письме, и является неотъемлемой частью настоящего Договора; - если по условиям дополнительных соглашений к настоящему Договору предусмотрена оплата Товара на условиях полной/частичной предоплаты, но в исключительных случаях, до момента поступления на расчетный счет Поставщика денежных средств за поставляемый Товар, на основании платежных поручений, свидетельствующих о списании денежных средств с расчетного счета Покупателя, Поставщик принял решение об отгрузке конкретной партии Товара, однако в дальнейшем денежные средства на расчетный счет Поставщика по причинам, не зависящим от Поставщика, не поступили. Стороны договорились, что платежное поручение, свидетельствующее о списании денежных средств с расчетного счета Покупателя, утвержденное Поставщиком, признается дополнительным соглашением между Сторонами о предоставлении отсрочки оплаты соответствующей партии Товара на срок не более 1 (Одного) рабочего дня с момента поставки и является неотъемлемой частью настоящего Договора. При нарушении Покупателем согласованных сторонами сроков оплаты Товара, Поставщик вправе также приостановить дальнейшую отгрузку Товара, в т.ч. оплаченного Покупателем, до момента оплаты ранее поставленного Товара, срок оплаты которого Покупателем нарушен.
8.4. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель оставляет за собой право взыскать с Поставщика на основании письменной претензии пеню в размере 0,5% (Пять десятых процента) от стоимости непоставленного Товара за каждый календарный день такого нарушения.
8.5. В случае отказа от поставки заказанного Товара, как в момент его приемки, так и до дня поставки, Поставщик оставляет за собой право взыскать с Покупателя на основании счета сумму расходов по организации доставки Товара и сумму упущенной выгоды, связанной с отказом Покупателя от поставки заказанного им Товара.
8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени и т.д.) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.
8.7. За нарушение прочих условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Наверх

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору в том случае, если это неисполнение вызвано непреодолимой силой.
9.2. В случае наступления непреодолимой силы срок выполнения обязательств отодвигается по соглашению Сторон соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
9.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности непреодолимой силы.
9.4. Сторона, пострадавшая вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (Десяти) дней с момента их наступления в письменной форме известить другую Сторону. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть документально подтверждено.
9.5. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 120 дней и не обнаруживают признаков окончания, любая из сторон может отказаться от исполнения настоящего договора, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 10 дней до фактического расторжения настоящего договора.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ


10.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия.
10.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон. Соглашения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Наверх

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА


11.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2012 года и/или полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к Договору.
11.2. Если ни одна из Сторон не заявила в письменной форме о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, срок его действия будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год.
11.3. В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, так или иначе касающимся предмета Договора, теряют силу.
11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также любой из Сторон в одностороннем порядке с письменного уведомления другой Стороны о своем намерении за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения.
11.5. При этом расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые не были выполнены на момент расторжения настоящего Договора.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ


12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
12.2. Все претензии, предъявленные одной из Сторон настоящего Договора, должны быть рассмотрены другой стороной в течение 10 дней с момента их получения.
12.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
Наверх

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


13.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
13.2. Любые поправки, изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если они согласованы полномочными представителями Сторон и оформлены в письменном виде.
13.3. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Договора фирменного наименования, места нахождения, платежных реквизитов, смены руководителя, прочих сведений соответствующая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о произошедших изменениях путем направления официального письма с указанием измененных реквизитов. Сторона, не направившая либо несвоевременно направившая указанное уведомление, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.
13.4. Стороны согласны с тем, что передача отдельных прав и обязанностей, а, равно как и Договора в целом третьим лицам, допускается только при наличии письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.
13.5. Вся информация, полученная любой из Сторон в процессе исполнения настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон и т.п., считается конфиденциальной и не подлежит разглашению и/или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия, в течение 3 (Трех) лет.
13.6. Не считается разглашением конфиденциальной информации передача одной из Сторон сведений или документов, запрашиваемых в установленном законом порядке представителями фискальных органов или организаций при исполнении ими своих служебных обязанностей. Сторона, представившая такие сведения или документы обязана немедленно известить об этом другую Сторону.
13.7. Договор и любые, связанные с ним, документы, переданные посредством факсимильной связи или электронной почтой, имеют юридическую силу в случае, если позволяют достоверно установить, что документ исходит от другой Стороны по настоящему Договору. Подлинники этих документов должны в течение 3 (Трех) рабочих дней направляться заказным письмом по почте их адресату или передаваться лично. Согласование и подписание документов посредством факсимильной связи осуществляется при соблюдении Сторонами необходимых, для таких документов, реквизитов: наличие подписи уполномоченного лица и печати.

Наверх

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1


1. Покупатель оплачивает Товар на основании выставленного Поставщиком счета на оплату на условиях 100% предоплаты в течение 3 (Трех) банковских дней с момента выставления счета.
2. Форма оплаты Товара Покупателем: Товар оплачивается в безналичной форме путем перевода Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика/либо в наличной форме, путем оплаты в кассу наличными денежными средствами, учитывая Указание ЦБ РФ № 1843-У от 20.06.2007.
3. Способ поставки Товара Покупателю: Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет вывоз Товара со склада Поставщика расположенного по адресу: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 38/5.доставка Товара Покупателю осуществляется Поставщиком своими силами либо путем привлечения сторонней транспортной организации. Стоимость доставки включена в цену Товара.
4. Срок поставки Товара: Поставщик в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на свой расчетный счет отгружает Товар Покупателю. В случае изготовления продукции из гофрокартона с применением технологической оснастки (штанц-формы) либо с нанесением красочной печати с использованием флексоформ, срок поставки Товара исчисляется с момента изготовления технологических оснасток и флексоформ. Срок службы флексоформ составляет 500 000 краскооттисков. В случае не использования технологической оснастки (флексоформ) более одного года с момента изготовления последней партии Товара, она подлежит утилизации.
5. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с п. 3.1, 3.2, 5.1 Договора и является неотъемлемой частью Договора.
6. Настоящее Соглашение может быть изменено Сторонами путем подписания обеими Сторонами новой редакции Соглашения.
7. Прекращение действия Соглашения не означает прекращения действия Договора.
8. Прекращение действия Договора означает прекращение действия Соглашения.
9. Настоящее Соглашение подписано уполномоченными представителями Сторон и вступает в силу с даты его подписания.

В начало страницы